00:00 / 00:48
连播
清屏
智能
倍速
点赞12
00:00 / 04:44
连播
清屏
智能
倍速
点赞9160
00:00 / 00:23
连播
清屏
智能
倍速
点赞36
00:00 / 02:10
连播
清屏
智能
倍速
点赞34
工程停工索赔的责任认定与损失计算 武汉工程纠纷律师来了 #武汉工程纠纷律师咨询线上 #武汉工程纠纷律师咨询免费 #武汉工程纠纷律师咨询在线 #武汉工程纠纷律师免费咨询 #武汉工程纠纷律师法律咨询 施工过程中因发包方原因停工,承包方能主张哪些损失赔偿?工程停工对承包方而言损失巨大,不仅涉及人工、材料积压成本,还可能影响后续施工进度,但很多承包方对索赔范围和责任认定不清晰,导致索赔无门或金额不足。 发包方未按约定提供施工条件、支付工程进度款等原因导致停工的,应承担违约责任,承包方有权主张停工期间的窝工费、机械租赁费、材料保管费等实际损失,若停工导致合同无法继续履行,还可主张解除合同并要求赔偿预期利润损失。但承包方需证明停工与发包方过错存在因果关系,且损失已实际发生。 索赔时需做好这些准备:一是及时向发包方发送停工通知和索赔意向书,明确停工原因和损失初步核算情况;二是留存好施工日志、签证单、材料采购合同、租赁协议等证据,详细记录停工期间的各项损失;三是协商不成时,可委托专业机构对损失进行评估,为诉讼或仲裁提供有力依据。 余立宁 副主任律师 2001年执业,至今已执业二十四年。 主 要 职 务:湖北山河(东湖新技术开发区)律师事务所副主任律师 执 业 领 域:资深执业律师,中华全国律师协会会员,专注于刑事辩护与民商事法律实务,累计代理刑事案件400余件,民商事诉讼及仲裁案件600余起,其中建设工程领域专项案件占比超35%。以精准法律研判和高效争议解决能力在业内享有口碑,客户涵盖央企、民营建筑集团及政府部门。 刑事领域:专注经济犯罪、职务犯罪及重大疑难刑事案件,擅长通过证据链 重构与程序性辩护维护当事人权益,多起案件获不起诉、缓刑或量刑显著减轻结果,近年成功代理数起涉企高管职务侵占、建设工程领域串通投标等新型犯罪案件。 民商事领域:精于公司股权、合同纠纷及债务清收,为30余家大型企业提 供常年法律顾问服务,主导设计交易风控架构,代理多起标的额超亿元的投融资纠纷及跨境仲裁案件。 建设工程专长:深度参与房地产、市政基建等全流程法律服务,擅长工程款结算、质量索赔、工期延误等争议,曾为某央企海外EPC项目提供专项风控方案,避免潜在损失近3亿元。
00:00 / 00:26
连播
清屏
智能
倍速
点赞11