00:00 / 01:20
连播
清屏
智能
倍速
点赞1877
00:00 / 01:13
连播
清屏
智能
倍速
点赞924
00:00 / 04:57
连播
清屏
智能
倍速
点赞189
00:00 / 01:41
连播
清屏
智能
倍速
点赞56
喂流浪猫被索赔24万是否合理?判决书原文有更多参考意义 大家好我是叁胖,最近网上喂流浪猫被索赔24万的事情很火,很多人问我怎么看? 因为正反两方都有很多极端言论,所以找法律原文看看事情真相,网上的二手消息经常失真。 根据案号,很容易就在裁判文书网中到了判决书原文。 下面和大家一起一张张过,重点信息时停下来复述一下。 前面2张图重要信息不多,可以3秒截图。 第三张图信息多了。 大概是说,造成了骨折、移位、脚踝功能丧失50%以上,评定为十级伤残。 并且住院了21天,还有180天的误工期和105的护理期。 查了一下,最严重的伤残是一级,但十级伤残已经是部分能力受限了。 而且国家有明确的赔偿金政策: “十级伤残赔偿金:受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准乘以20年再乘百分之十。” 大概就是人均年收入的2倍。 因为是上海法院判决的,根据这个标准,24万对上海来说好像也合理。 第四张图陈述了事实,准备跳起接球时,踩到了猫,然后就摔到了,腿就肿了。 第五张图也没什么重点信息。 第六张图, 陈述了一方对猫情况的描述,大概是体育馆场地承包公司的离职员工养的,还给猫取了名字,叫“土豆”。 不仅喂猫粮,还带猫去医院洗澡、看病。 第7张图, 养猫人电话中也承认:“这个猫是我养的”。 最后法院的判决是:首先,饲养的动物造成他人损害的,动物饲养人应承担侵权责任。 其次,场地提供方负有安全保障义务,承担补充责任。 第8张图, 原告受伤导致十级伤残,造成较大精神损害。 第9张图,这里有点意思,大家学习一下。 法院首先判决养猫的人赔偿24万,其中16.8万是残疾赔偿金。 然后又说,如果这个养猫人不能赔偿24万,由提供体育馆的公司补充赔偿。 然后大概又说,如果这家公司承担了补充赔偿,如果不服,可以再找养猫人追偿。 所以大家看到了,首先,这不是简单的喂流浪猫被索赔。 其次,金额大的主要是因为十级伤残很严重。 还是要看原文,网上的消息很容易失真。 这个事件的判决,对做出租场地生意的公司可能更有参考意义。 #喂流浪猫被索赔24万 #流浪猫救助 #关爱流浪动物
00:00 / 01:58
连播
清屏
智能
倍速
点赞8
00:00 / 01:49
连播
清屏
智能
倍速
点赞4098
胜诉在法庭案例1.2:停窝工损失举证及鉴定结论是否采信 当事人的上诉状,是针对一审判决书不服提起的上诉,因此上诉状其实就是一篇驳论性文章。要写好驳论性文章,首先是要把对方的观点找出来,虽然上诉状不宜大段抄写一审判决书原文,但至少应当将需要反驳的一审判决原段落起止页、行在上诉状中指引出来,便于二审法官对应查找,同时还应将一审的该段原文的主要观点提炼出来,并针对该观点从证据上、法律上展开反驳。如果上诉人一方认为需要反驳的观点很多,这当然就需要层层展开。这样上诉状自然会长了,为了节省法官的时间,大小标题对观点的提炼浓缩就很重要,一般法官至少会注意到一级、二级甚至三级标题。 在海北州中院的第一次诉讼中,原告申请了停窝工损失鉴定,海北州中院同意了鉴定,并由青海省高级人民法院司法技术鉴定室统一委托鉴定机构鉴定。因为原告没有提供停工期间机具设施设备型号、数量以及闲置在工地的时间等证据,也没有提供停工期间工地人员身份证明、劳动合同、社会保险、停工时间、工资支付等证据,更没有充分有效的证据证明是博凯矿业公司的原因停工。鉴定机构只好把原告三张空白的单方列举的机具设备损失、人员工资损失的数字1481854.28 元附在了鉴定报告后面,且不作为鉴定结论。 鉴定机构的上述描述可以说明案涉纠纷的具体停工损失还需八冶建设公司进一步提供证据证明。但一审法院却把原告单方提供的数据作为停工损失的依据,判决博凯矿业公司承担。基于一审法院的此项事实认定错误,成为博凯矿业公司上诉的主要理由。 青海省高级人民法院受理此上诉案后的开庭中,重点审查了停工损失的证据,主审法官在庭审中还提醒双方不要纠缠于该停工损失数据及证据是否成立,鉴定报告上鉴定机构对停工损失数据的列举及说明,合议庭已经注意到了。后来二审法院撤销一审法院判决并发回重审,我认为主要理由应当是一审法院认定的停窝工损失1481854.28 元的证据不足。也就是说,工程停工期间的停窝工损失举证责任应当是分配给作为承包人的施工企业承担。因此,在此提醒施工企业,在施工的过程中应注意随时收集、保留、保存证据并报发包人或监理单位确认,如果事后以单方面清单的形式举证证明其损失,不仅法院难以采信,就是鉴定机构也无法作出鉴定。#律师 #以案说法 #建工律师 @抖音小助手
00:00 / 03:35
连播
清屏
智能
倍速
点赞28
00:00 / 01:20
连播
清屏
智能
倍速
点赞264
00:00 / 00:59
连播
清屏
智能
倍速
点赞116
00:00 / 01:26
连播
清屏
智能
倍速
点赞12